2006, ISBN: 3631556802

[EAN: 9783631556801], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Peter Gmbh Lang Nov 2006], PRIVATRECHT; ZIVILGESETZ; ZIVILRECHT; GRUNDRECHT; UNANTASTBARKEIT; VERFASSUNGSRECHT; ANNAHMEVERZUG; BAUVERTRAG; D… More...

[EAN: 9783631556801], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Peter Gmbh Lang Nov 2006], PRIVATRECHT; ZIVILGESETZ; ZIVILRECHT; GRUNDRECHT; UNANTASTBARKEIT; VERFASSUNGSRECHT; ANNAHMEVERZUG; BAUVERTRAG; DEUTSCHLAND; ENTSCHÄDIGUNG; GLÄUBIGERVERZUG; MITWIRKUNGSPFLICHT; OBLIEGENHEIT; SCHADENSERSATZANSPRUCH; VORUNTERNEHMER, Neuware - In der Entscheidung Vorunternehmer II vom 21.10.1999 (VII ZR 185/98) ordnet der BGH die rechtzeitige Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung als Obliegenheit des Bestellers gegenüber dem Nachfolgeunternehmer ein und spricht diesem einen Anspruch gegenüber dem Besteller aus642 BGB zu. Die Anwendung dieser Norm wirft einige klärungsbedürftige Fragen auf, die in dieser Abhandlung einer Lösung zugeführt werden. Der Autor grenzt Mitwirkungsobliegenheiten und -pflichten insbesondere im baurechtlichen Werkvertrag voneinander ab und untersucht die Haftung des Bestellers für den Vorunternehmer. Zwecks Ermittlung der Rechtsfolge des Anspruches werden Ansprüche bei Obliegenheitsverletzungen und Entschädigungsansprüche untersucht. Der Anspruch aus 642 BGB ist demnach auf eine zusätzliche Vergütung für die Zeit des Annahmeverzugs gerichtet. Er umfasst die direkten Kosten des Stillstands, die Gemeinkosten sowie einen Zuschlag für entgangenen Gewinn und Wagnis und unterliegt der Umsatzsteuer. Die Anwendbarkeit des 642 BGB wird durch 6 Nr. 6 VOB/B nicht ausgeschlossen. Eine Behinderungsanzeige in der Form des 6 Nr. 1 VOB/B ist keine Anspruchsvoraussetzung. 228 pp. Deutsch<

ISBN: 9783631556801

In der Entscheidung Vorunternehmer II vom 21.10.1999 (VII ZR 185/98) ordnet der BGH die rechtzeitige Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung als Obliegenheit des Bestelle… More...

In der Entscheidung Vorunternehmer II vom 21.10.1999 (VII ZR 185/98) ordnet der BGH die rechtzeitige Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung als Obliegenheit des Bestellers gegenüber dem Nachfolgeunternehmer ein und spricht diesem einen Anspruch gegenüber dem Besteller aus § 642 BGB zu. Die Anwendung dieser Norm wirft einige klärungsbedürftige Fragen auf, die in dieser Abhandlung einer Lösung zugeführt werden. Der Autor grenzt Mitwirkungsobliegenheiten und -pflichten insbesondere im baurechtlichen Werkvertrag voneinander ab und untersucht die Haftung des Bestellers für den Vorunternehmer. Zwecks Ermittlung der Rechtsfolge des Anspruches werden Ansprüche bei Obliegenheitsverletzungen und Entschädigungsansprüche untersucht. Der Anspruch aus § 642 BGB ist demnach auf eine zusätzliche Vergütung für die Zeit des Annahmeverzugs gerichtet. Er umfasst die direkten Kosten des Stillstands, die Gemeinkosten sowie einen Zuschlag für entgangenen Gewinn und Wagnis und unterliegt der Umsatzsteuer. Die Anwendbarkeit des § 642 BGB wird durch § 6 Nr. 6 VOB/B nicht ausgeschlossen. Eine Behinderungsanzeige in der Form des § 6 Nr. 1 VOB/B ist keine Anspruchsvoraussetzung. Trade Books>Trade Paperback>Language Learning>German>Bks In German, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften Core >1<

ISBN: 9783631556801

In der Entscheidung Vorunternehmer II vom 21.10.1999 (VII ZR 185/98) ordnet der BGH die rechtzeitige Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung als Obliegenheit des Bestelle… More...

In der Entscheidung Vorunternehmer II vom 21.10.1999 (VII ZR 185/98) ordnet der BGH die rechtzeitige Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung als Obliegenheit des Bestellers gegenüber dem Nachfolgeunternehmer ein und spricht diesem einen Anspruch gegenüber dem Besteller aus642 BGB zu. Die Anwendung dieser Norm wirft einige klärungsbedürftige Fragen auf, die in dieser Abhandlung einer Lösung zugeführt werden. Der Autor grenzt Mitwirkungsobliegenheiten und -pflichten insbesondere im baurechtlichen Werkvertrag voneinander ab und untersucht die Haftung des Bestellers für den Vorunternehmer. Zwecks Ermittlung der Rechtsfolge des Anspruches werden Ansprüche bei Obliegenheitsverletzungen und Entschädigungsansprüche untersucht. Der Anspruch aus642 BGB ist demnach auf eine zusätzliche Vergütung für die Zeit des Annahmeverzugs gerichtet. Er umfasst die direkten Kosten des Stillstands, die Gemeinkosten sowie einen Zuschlag für entgangenen Gewinn und Wagnis und unterliegt der Umsatzsteuer. Die Anwendbarkeit des642 BGB wird durch6 Nr. 6 VOB/B nicht ausgeschlossen. Eine Behinderungsanzeige in der Form des6 Nr. 1 VOB/B ist keine Anspruchsvoraussetzung. Bücher, Hörbücher & Kalender / Bücher / Sachbuch / Recht / Zivilrecht, [PU: Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien]<

ISBN: 3631556802

Der Anspruch aus § 642 BGB - Grundlagen und Berechnungen der zusätzlichen Vergütung ab 58.95 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura, Medien > Bücher, Lang Peter … More...

Der Anspruch aus § 642 BGB - Grundlagen und Berechnungen der zusätzlichen Vergütung ab 58.95 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura, Medien > Bücher, Lang Peter GmbH<

2006, ISBN: 9783631556801

[ED: Taschenbuch], [PU: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 228, [GW: 310g]